<ins id="rht15"><span id="rht15"><progress id="rht15"></progress></span></ins><thead id="rht15"></thead>
<cite id="rht15"><span id="rht15"></span></cite>
<ins id="rht15"><span id="rht15"><var id="rht15"></var></span></ins>
<var id="rht15"></var>
<cite id="rht15"><video id="rht15"></video></cite>
<var id="rht15"></var><cite id="rht15"><strike id="rht15"></strike></cite>
<cite id="rht15"></cite>
<var id="rht15"><strike id="rht15"></strike></var>
<var id="rht15"></var><var id="rht15"><video id="rht15"></video></var><var id="rht15"><strike id="rht15"></strike></var>
<cite id="rht15"><video id="rht15"></video></cite>
<var id="rht15"></var>
15998066277 13841293323@163.com

經典案例

    瀛如律師事務所聯系方式
    點擊這里給我發消息 點擊這里給我發消息 咨詢熱線:15998066277
    客服郵箱:13841293323@163.com
    聯系電話:15998066277
    公司地址:鞍山市高新區千山中路S13-01門市(橡樹灣南門)
    鞍山律師微信
您當前位置: 首頁 > 經典案例

中鐵二局第一工程有限公司、鞍山東方鋼構橋梁有限公司建設工程施工合同糾紛二審民事判決書

來源:本站 發布時間:2019-09-16 10:32:00 閱讀:7648

中鐵二局第一工程有限公司、鞍山東方鋼構橋梁有限公司建設工程施工合同糾紛二審民事判決書

審理法院: 沈陽鐵路運輸中級法院

案  號: (2019)遼71民終8號

案  由: 建設工程施工合同糾紛

裁判日期: 2019年07月18日

沈陽鐵路運輸中級法院

民事判決書

(2019)遼71民終8號

上訴人(原審被告、反訴原告):中鐵二局第一工程有限公司,住所地:貴州省貴陽市南明區四通街3號金鵬大廈。

法定代表人:文舟,系該公司總經理。

委托訴訟代理人:鄧則文,男,系該公司項目部書記,住址:貴州省貴陽市。

委托訴訟代理人:閆俊峰,男,系該公司法律顧問,住址:貴州省貴陽市。

被上訴人(原審原告、反訴被告):鞍山東方鋼構橋梁有限公司,住所地:遼寧省鞍山市高新技術產業開發區東慶街199號。

法定代表人:鄭永會,系該公司董事長。

委托訴訟代理人:張勇,系遼寧瀛如律師事務所律師。

上訴人中鐵二局第一工程有限公司因與被上訴人鞍山東方鋼構橋梁有限公司建設工程施工合同糾紛一案,不服沈陽鐵路運輸法院(2017)遼7101民初76號民事判決,向本院提起上訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。上訴人中鐵二局第一工程有限公司的委托訴訟代理人閆俊峰,被上訴人鞍山東方鋼構橋梁有限公司的法定代表人鄭永會,委托訴訟代理人張勇,到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

上訴人中鐵二局第一工程有限公司提起的上訴請求:一、請求依法撤銷沈陽鐵路運輸法院(2017)遼7101民初76號民事判決書;二、依法駁回被上訴人的訴訟請求并支持上訴人的反訴請求。三、本案的訴訟費用及因訴訟發生的所有費用由被上訴人承擔。

事實和理由:一、原審法院認定訴爭工程已經驗收合格,屬于認定事實不清。二、訴爭工程因減少工程量,存在安全隱患,導致無法驗收。三、被上訴人嚴重違約,應承擔違約責任。四、原審法院認定合同總價是否調整,由上訴人承擔舉證責任屬于適用法律錯誤。五、原審法院認定欠付工程款應支付利息,屬于適用法律錯誤。六、原審法院未對鑒定機構及鑒定情況進行處理,屬于程序錯誤。七、原審法院未要求業主及設計單位出庭作證,屬于程序錯誤。八、被上訴人未施工防火涂料及缺陷整治,原審法院認定事實不清。綜上所述,原審法院認定事實不清,適用法律及程序錯誤,請求二審法院依法撤銷沈陽鐵路運輸法院(2017)遼7101民初76號民事判決書,依法駁回被上訴人的訴訟請求并支持上訴人的反訴請求。

被上訴人鞍山東方鋼構橋梁有限公司答辯稱:原審法院程序合法,證據充分,認定事實清楚,適用法律正確,判決結果公正,請求二審法院維持原審判決,駁回上訴人的上訴請求。

鞍山東方鋼構橋梁有限公司向原審法院提起的訴訟請求:

一、判令被告給付拖欠的工程款531萬元,并給付逾期付款利息,按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決給付之日止;二、判令被告給付合同外價款69280元;三、訴訟費及因訴訟所發生的全部費用由被告承擔。

在原審法院審理過程中,被告中鐵二局第一工程有限公司提起反訴的訴訟請求:

1、請求法院判令反訴被告鞍山東方鋼構橋梁有限公司因未進行防火涂料、缺陷工程防銹處理等,導致反訴原告進行缺陷整治發生費用386608元;2、訴訟費用及因訴訟發生的其他費用由反訴被告承擔。

根據當事人陳述和經審查確認的證據,原審法院認定事實如下:

2010年8月23日,原告與被告下屬的中鐵二局哈大鐵路客運專線項目經理部一公司工程大隊簽訂了《鞍山隧道鋼結構雨棚制安合同》,約定原告以設計圖總承包、包工包料、總價包干的形式承包哈大鐵路客運專線鞍山隧道鋼結構雨棚的制作和安裝工程。在承包范圍方面,雙方約定由原告按照被告、業主和設計要求,負責完成現場勘察、測量、鋼結構雨棚的原施工圖深化設計(包括墻面窗戶的深化設計)、原材料采購、維修、加工制作、焊縫超聲波探傷、除銹防腐防銹防火處理、運輸和安裝、組織驗收、維修、文明施工、安全防護等設計明示或暗示的全部工作內容,運輸和安裝過程所需的工人的食宿、交通、機械(含吊車、平板車等)、機具、材料等全部費用均由原告負責,包含在合同綜合承包總價中。合同總工期為80天,總造價為2328萬元,付款方式為合同正式簽訂后2日內被告支付總貨款35%的材料預付款815萬元,入口處鋼材理論重量的50%到工地且出口處鋼結構已全面加工后9月30日前被告支付總貨款的25%,同時原告提供已付款發票,原告安裝完畢并經被告驗收合格后,被告分期支付總貨款的35%,合同總價的5%作為原告的質量保證金(不計利息),被告驗收合格后一年內支付給原告。在工程的數量、質量確認標準方面,原、被告約定以雙方簽字蓋章確認的設計圖紙(圖號:哈大客專沈大施房-009)以及設計院確認的文件或對圖紙的補充說明資料為依據,且原告施工質量必須滿足設計和雙方簽字認可的技術交底文件要求,否則被告有權拒絕驗收,原告承擔全部責任。合同簽訂后,原告開始對該工程進行施工建設。2010年9月20日,沈陽鐵路公安局消防監督處下發《關于新建工程鋼結構雨棚防火涂料涂刷的意見》,要求雨篷建筑距軌面12米以下鋼結構應涂刷防火涂料,為增加美觀效果可采用油性超薄型室內鋼結構防火涂料外涂面漆。2011年4月20日,原告根據公安機關的要求,建議將原設計方案中關于鋼結構涂料涂刷范圍和耐火極限的內容即柱2.5小時、梁1.5小時、檀條1.0小時、屋面板0.5小時,變更為對鋼柱全高進行涂刷防火涂料,耐火極限按2.5小時執行,鐵三院指揮部于2011年4月27日在原告的業務聯系單上簽字、蓋章,對變更內容予以確認。同年5月20日,原告根據北京建科院模擬分析報告,認為內層板的強度和連接強度均不能滿足行車安全要求,并建議墻面、屋面由原設計的內、外雙層板改為單層板,取消內層板,張佳璐以及原設計人李建和、王彥芳簽字同意并加蓋鐵三院指揮部公章。在施工過程中,原告除將鋼支撐的寬度由300mm擅自變更為200mm外,其余均按要求施工。至2011年8月7日,除16扇百葉窗及上下端頭未安裝外其余工程全部完工,并由哈大鐵路客運專線有限責任公司營口指揮部、鐵三院指揮部、哈大鐵路客運專線北京鐵城鐵科院聯合體監理站、中鐵二局哈大鐵路客運專線項目經理部共同驗收合格。2011年8月26日,原告將訴爭工程的工程資料交由監理李光明簽收。2012年9月21日,被告以文件形式向原告發出“關于鞍山隧道進出口雨棚工程整改函”,一是告知原告已將缺陷工程委托其他單位施工整改,費用在清算時從工程款中扣除;二是要求原告將16扇百葉窗運至鞍山,由被告組織施工,安裝工費在原告工程款中扣支。同年10月19日,原告將16扇百葉窗、35塊端頭板、表面油漆60kg、調合劑1桶運至指定處并由被告簽收。2012年12月1日,哈大客運專線正式開通,訴爭工程投入使用。被告在合同履行過程中,于2010年9月1日支付815萬元(總造價35%),于2010年12月6日至2011年4月28日分三次支付582萬元(總造價25%),于2012年2月21日至3月22日分三次支付400萬元,共計支付工程款為1797萬元。2016年11月28日,原告以被告拖欠工程款為由訴至本院,2017年5月12日,原告將剩余的16扇百葉窗安裝完成,上下的端頭板因丟失未安裝。在本案審理過程中,被告提起反訴,并于2017年10月9日申請對原告實際施工的鞍山隧道鋼結構雨棚(鋼箱型柱、鋼梁、檁條、墻梁、鋼支撐)與哈大客專沈大施房-009設計圖紙之間的工程數量差異以及差異部分的造價,和對原告擅自對鋼結構雨棚屋面系統、墻面系統變更設計與哈大客專沈大施房-009設計圖紙之間的工程數量差異以及差異部分的造價進行鑒定,2018年8月28日又以鑒定機構對鑒定內容無法做出鑒定結論、不能達到鑒定目的為由撤回鑒定申請。

另查明,在工程施工過程中,被告委托原告采購A-B列1軸-47軸螺母(33螺母及20mm鋼墊片80mm×80mm),共計價值11130元。

原審法院認為:

一、關于訴爭工程的竣工問題。

原、被告雙方對訴爭工程是否竣工,以及何時竣工各執一詞,原告認為訴爭工程已于2011年5月竣工,剩余16扇百葉窗未安裝系被告動遷補償不到位引起動遷戶阻工造成的,被告認為訴爭工程到目前仍未完工,16扇百葉窗的上下端頭至今未安裝,故不能驗收。經審查,訴爭工程在2011年8月7日由被告與哈大鐵路客運專線有限責任公司營口指揮部、鐵三院指揮部、哈大鐵路客運專線北京鐵城鐵科院聯合體監理站共同驗收合格時,仍有16扇百葉窗及上下端頭未安裝,因此,此時間節點不能認定為訴爭工程的竣工時間。之后通過函件形式,被告主張由其完成剩余工程量、相應費用從工程款中扣除,原告以實際行動同意了被告的提議,并于2012年10月19日將16扇百葉窗、35塊端頭板、表面油漆60kg、調合劑1桶運至指定處,并由被告簽收。至此,本院認為雙方通過協商將原合同部分內容進行了變更并已履行完畢,即原告已完成了合同約定的全部義務,但原、被告之間卻未按合同約定對訴爭工程進行竣工驗收。2012年12月1日,爭訴工程投入使用。根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條之規定,當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的,如建設工程未經竣工驗收,但發包人擅自使用的,以轉移占有建設工程之日為竣工日期,因此,訴爭工程的竣工日期應為2012年12月1日,故對原告的訴爭工程已竣工的意見予以支持,但對其竣工時間的意見不予采納。

二、關于訴爭工程的質量問題。

被告提出原告未按設計圖紙施工,擅自取消屋面、墻面內板設計,減少鋼支撐工程量,未進行防火涂料及缺陷工程防銹等施工,屬嚴重違約,致訴爭工程可能驗收不合格。經審查,取消屋面、墻面內板設計非原告擅自變更,未進行防火涂料及缺陷工程防銹等施工并沒有證據予以證明,減少鋼支撐工程量一事原告當庭自認,但其是否對爭訴工程的質量造成影響及影響程度因被告未提供專業機構的意見而無法得到支持;而且,訴爭工程已隨同鞍山隧道單位工程一起被業主哈大鐵路客運專線有限責任公司驗收合格。即使訴爭工程未經竣工驗收,但因被擅自使用,根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十三條之規定,被告以使用部分質量不符合約定為由主張權利的,也不能得到支持。因此,對被告的該項意見不予采納。

三、關于合同總價款應否調整的問題。

被告提出墻面板、屋面板從雙層變為單層、鋼支撐寬度由300mm變為200mm,致工程量減少,不應按合同約定的總造價結算。本院認為,原、被告所簽的合同為固定總價合同,合同亦未約定發生設計變更時應如何調整固定總價;而且,在發生設計變更導致工程量發生變化后,雙方既未協商調整固定總價,也未約定因工程量的增減如何計算工程款問題,因此,被告在訴訟過程中提出不應按固定總價而應按實際工程量結算時,應由其負舉證責任。被告在對本案工程量及造價問題提出鑒定后又撤回申請,應視為其舉證不能,故對其主張不予支持。在合同變更時,雙方雖對百葉窗的安裝費用和涂裝工程缺陷的修繕費用如何結算進行了約定,但因百葉窗后由原告進行的安裝,涂裝費用是否發生及費用數額等因被告舉證不能而無法認定,因此,這兩項費用也不應從合同總價中扣除。綜上,本案工程款應按合同約定的固定總價

2328萬元結算。

四、關于逾期完工的罰款問題。

被告在書面答辯意見中提出原告未按期完工屬嚴重違約,應承擔每天1萬元罰款的違約責任。經審查,合同在4.4、6.1、10.2約定了訴爭工程工期80天,每超一天對原告罰款1萬元(考慮防火處理的特殊性,防火涂料施工不在工期考核范圍內),罰款從合同總造價中扣除。本院認為,被告雖提出由原告承擔相應的違約責任,但其未提出原告在哪個階段逾期、逾期原因、逾期天數、罰款數額以及相關的證據材料,故對被告的該項意見不予采納,逾期完工的罰款也無法從工程總價中扣除。

五、關于欠付工程款的利息計算問題。

在本案合同中,雙方當事人未就欠付工程價款利息計付標準進行約定,因此,本院認為,根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條之規定,應按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息。關于利息計付起始日期的問題,本院認為,利息應從應付工程價款之日計付,因原、被告在合同變更時對付款時間約定不明,根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十八條之規定,應以訴爭工程實際交付之日為付款日期,即2012年12月1日為利息計付起始日期。根據合同10.1約定,訴爭工程經被告驗收合格后支付總價款的35%,合同總價的5%作為質量保證金(不計利息),被告驗收合格后1年內支付給原告。因此,依照合同,本案質量保證金應為116.4萬元,該款應在被告驗收合格一年后支付給原告并計息,即從2013年12月1日起計息;剩余工程款414.6萬元和合同外價款11130元應從2012年12月1日起計息。

綜上所述,原審法院認為,原告與被告下屬哈大鐵路客運專線項目經理部一公司工程大隊簽訂的《鞍山隧道鋼結構雨棚制安合同》及在履行過程中對相關內容的變更,系雙方真實意思表示,不違反法律、行政法規的強制性規定,應認定為合法有效,雙方應自覺履行約定義務。中鐵二局哈大鐵路客運專線項目經理部一公司工程大隊作為被告的下屬部門不具有獨立的法人資格,其權利義務應由被告承擔。至2012年10月19日,原告已按約定履行了合同義務,訴爭工程并由被告于2012年12月1日交由哈大鐵路客運專線有限責任公司運行使用。因此,被告應按結算程序辦理結算,扣除質量保證金(合同總價款的5%)116.4萬元后應支付原告剩余工程款414.6萬元。原告代被告采購工程材料發生合同外價款11130元,應在工程款結算時一并支付,原告主張的其他合同外價款因無證據證明本院不予支持。因被告未舉證證明存在質量保證金不應返還的情形,因此,質量保證金116.4萬元應在被告驗收合格后1年內即應于2013年12月1日返還給原告。被告未及時支付工程款和合同外價款,未及時返還質量保證金,系違約行為,應向原告支付逾期付款的利息損失。關于反訴原告要求反訴被告承擔因未進行防火涂料、缺陷工程防銹處理等導致反訴原告進行缺陷整治發生的費用386608元,以及訴訟費用和因訴訟發生的其他費用的意見,因其未能舉證證明上述事實存在,需承擔舉證不能的后果,因此,本院認為反訴原告的訴請無事實和法律依據,不應得到支持。依照《中華人民共和國合同法》第六十條第一款、第七十七條第一款、第一百零九條、一百一十三條、第二百六十九條、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十三條、第十四條、第十六條第一、二款、第十七條、第十八條、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第七條、《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第九十條之規定,判決如下:

一、被告中鐵二局第一工程有限公司向原告鞍山東方鋼構橋梁有限公司支付工程款531萬元及利息(其中116.4萬元的利息計算時間從2013年12月1日起至被告履行判決之日止;414.6萬的利息計算時間從2012年12月1日起至被告履行判決之日止,計算標準按照中國人民銀行同期同類貸款利率計算),于本判決生效之日起10日內付清。

二、被告中鐵二局第一工程有限公司向原告鞍山東方鋼構橋梁有限公司支付合同外價款11130元及利息(利息計算的時間從2012年12月1日起至被告履行判決之日止,計算標準按照中國人民銀行同期同類貸款利率計算),于本判決生效之日起10日內付清。

上述金錢給付義務應于本判決指定之日付清,如果未按本判決指定的期限履行給付金錢義務,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條的規定,加倍支付遲延履行期間的債務利息;

三、駁回原告鞍山東方鋼構橋梁有限公司的其他訴訟請求;

四、駁回反訴原告中鐵二局第一工程有限公司的訴訟請求。

案件受理費57068元,由被告中鐵二局第一工程有限公司負擔。反訴案件受理費3550元由反訴原告中鐵二局第一工程有限公司負擔。

本院經審理查明,雙方當事人未在法庭指定的舉證期限內向法院提交二審新證據,原審判決書中雙方當事人均無爭議的事實,本院予以確認。對于雙方當事人存在爭議的事實,本院認定如下:

一、關于案涉工程是否已經竣工驗收的事實。

2010年8月23日,上訴人中鐵二局第一工程有限公司下屬的中鐵二局哈大鐵路客運專線項目經理部一公司工程大隊與被上訴人鞍山東方鋼構橋梁有限公司簽訂《鞍山隧道鋼結構雨棚制安合同》。

2011年8月7日,中鐵二局哈大鐵路客運專線項目經理部、哈大鐵路客運專線北京鐵城鐵科院聯合體監理站、鐵道第三勘察設計院集團有限公司沈陽地區鐵路項目勘察設計和配合施工指揮部、哈大鐵路客運專線有限責任公司營口指揮部共同對鞍山隧道(DK284+100~DK286+540)工程進行單位工程質量驗收,并制作了新建鐵路哈爾濱至大連客運專線《單位工程質量驗收記錄表》,四家單位均在該記錄表上加蓋了公章予以確認。同時又制作了《隧道單位工程質量控制資料核查表》、《隧道單位工程實體質量和主要功能核查記錄》、《單位工程觀感質量檢查記錄表》、《鞍山隧道竣工數量匯總表》。其中《鞍山隧道竣工數量匯總表》上加蓋了“中鐵二局哈大鐵路客運專線項目經理部一公司工程大隊”和“中鐵二局哈大鐵路客運專線項目經理部”的公章。根據該匯總表記載的內容,本案案涉的鞍山隧道鋼結構雨棚工程項目已經列入《鞍山隧道竣工數量匯總表》竣工驗收范圍,而“中鐵二局哈大鐵路客運專線項目經理部一公司工程大隊”和“中鐵二局哈大鐵路客運專線項目經理部”加蓋公章的行為應視為對于匯總表中所有記載內容的確認。上訴人對此份證據的真實性無異議,承認系其單方制作并報送哈大鐵路客運專線有限責任公司。故案涉的鞍山隧道鋼結構雨棚制安工程屬于鞍山隧道(DK284+100~DK286+540)工程的組成部分。

根據雙方當事人對自2012年4月至2012年9月間來往函件內容可以確定,雙方當事人對爭議的當時尚未安裝的16扇百葉窗的安裝事宜已經達成一致意見,由上訴人完成剩余工程量,相應費用從雙方約定的總工程款中扣除。被上訴人于2012年10月19日將16扇百葉窗及相關附件運送至指定地點,并由上訴人簽收。至此,應視為被上訴人已經完成了雙方約定的全部施工合同內容。但雙方當事人事后未按合同約定對案涉工程進行竣工驗收。2012年12月1日,新建鐵路哈爾濱至大連客運專線鞍山工程投入使用,本案案涉的鞍山隧道鋼結構雨棚制安工程作為工程組成部分也一并投入使用。根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條第一款(三)項之規定“建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有建設工程之日為竣工日期?!惫试瓕彿ㄔ阂婪ù_定2012年12月1日為案涉工程的竣工日期符合法律規定,本院予以維持。上訴人主張原審判決書中確定案涉工程的竣工驗收的事實錯誤的上訴主張不能成立,本院不予支持。

二、關于被上訴人未施工防火涂料及缺陷整治的事實是否成立的問題。

本院認為,在訴訟證明的過程中,當事人對其所提出的待證事實負有舉證責任。上訴人的原審反訴的訴訟請求是請求法院判令反訴被告鞍山東方鋼構橋梁有限公司承擔因未進行雨棚工程的防火涂料、缺陷工程防銹處理等行為,導致反訴原告進行缺陷整治發生費用386608元。故上訴人承擔舉證證明被上訴人未實施防火涂料、缺陷工程防銹處理等事實的舉證責任。

本案案涉的工程已經投入使用至今,且上訴人現有證據不能舉證證明案涉工程存在被上訴人未施工防火涂料及缺陷整治的事實成立,故原審法院未予支持符合法律規定,本院予以維持。

另查明,鐵道第三勘察設計院集團有限公司沈陽地區鐵路項目勘察設計和配合施工指揮部為鐵道第三勘察設計院集團有限公司授權項目現場管理組織機構,鐵道第三勘察設計院集團有限公司于2017年4月27日經國家工商部門核準正式更名為“中國鐵路設計集團有限公司”。

本院認為,本案系建設工程施工合同糾紛,雙方當事人簽訂的《鞍山隧道鋼結構雨棚制安合同》系雙方當事人真實意思表示,約定內容符合法律規定,且雙方已經實際履行,故該合同合法有效,對雙方當事人均產生法律約束力。

根據雙方當事人共同確認的事實以及法院審理查明的事實,確定本案的爭議焦點為:

一、設計圖紙的變更是否為被上訴人擅自變更行為,即被上訴人是否具有違約行為。

本院認為,根據雙方簽訂的《鞍山隧道鋼結構雨棚制安合同》,明確約定雙方均派出了駐地代表,對于雙方在施工過程中的事項均負有相互監督、及時溝通的責任。雖然現有證據無法確認上訴人中鐵二局第一工程有限公司對于圖紙變更這一事實表示同意或事先明知的事實,但是上訴人對于被上訴人自2011年5月20日后按照“設計確認單”確認后的變更內容進行施工的行為,直到2012年12月1日鞍山隧道整體工程交付使用前,始終未向被上訴人提出異議的事實無法做出合理解釋。

在案件審理過程中,雙方當事人對于2011年4月20日的“業務聯系單”、2011年5月20日的“設計確認單”、中國鐵路設計集團有限公司向原審法院做出的證實材料的真實性均無異議。中國鐵路設計集團有限公司的證實材料中明確了鐵道第三勘察設計院集團有限公司沈陽地區鐵路項目勘察設計和配合施工指揮部具有經原設計部門同意后進行的設計變更予以確認并出具相關手續的權限。上訴人雖然否認被上訴人提供的加蓋了“中鐵二局哈大鐵路客運專線項目經理部”公章的《工作聯系單》(復印件)是其單位制作并向被上訴人出具的事實,但結合“業務聯系單”和“設計確認單”的內容與時間關聯,能夠證明設計圖紙的變更內容得到了原設計單位的同意,且上訴人在此后的施工過程中至案涉工程交付之日時未提出異議,因此不能認定是被上訴人未經允許擅自變更設計圖紙。故上訴人提出被上訴人未按原設計圖紙施工,擅自取消屋面、墻面內板設計等行為屬于違約行為,應承擔違約責任的上訴主張不能成立,本院不予支持。

二、原審判決確定的舉證責任分配原則是否符合法律規定。

本院認為,當發包人認為承包人實際施工的工程量少于合同約定的工程量時,應當承擔舉證責任。上訴人對其提出的圖紙發生變更后被上訴人減少施工工程量,應按實際施工工程量結算的訴訟請求負有舉證責任。上訴人未能舉證證明,則應承擔舉證不利的訴訟后果。原審判決以此為依據不予支持其訴訟請求,符合法律規定,本院予以維持。上訴人提出的原審法院判定由上訴人承擔工程量少于合同約定工程量的舉證責任,適用法律錯誤的上訴主張不能成立,本院不予支持。

關于16扇百葉窗安裝產生的費用問題,因最終是由被上訴人實施的安裝行為,上訴人無法舉證證明實際產生的具體數額,因此其提出的此項費用應從合同總價款中扣除的上訴主張無證據支持,對于竣工后的案涉工程是否存在安全質量隱患,是否是能夠導致案涉工程可能驗收不合格的原因,上訴人亦未盡到應盡的舉證責任,故原審判決未予支持其主張,符合法律規定,本院予以維持。上訴人的此項上訴主張不能成立,本院不予支持。

三、關于原審判決是否存在程序違法的問題。

本院認為,對于待證事實負有舉證責任的當事人,當待證事實涉及專門性問題需要鑒定的情況下,該當事人負有申請的義務。上訴人在原審法院指定的法定期限內提出鑒定申請,后又撤回申請的行為屬于自主行使、處分訴訟權利的行為,上訴人不能提供證據證明原審法院在審理過程中啟動鑒定程序存在程序違法的情況,上訴人雖以原審法院未對鑒定機構及鑒定情況進行處理為由,亦不能否認其主動向原審法院提出撤回鑒定申請的事實,故其提出原審判決程序錯誤的上訴主張,缺乏法律依據,其此項上訴主張不能成立,本院不予支持。

申請證人出庭作證是當事人的訴訟權利,原審法院已經在庭審前將相關證據向雙方當事人出示,上訴人未在法定期限內向原審法院提出要求業主及設計單位出庭作證的申請,因此上訴人提出的原審法院未要求相關證人出庭作證屬于程序錯誤的上訴主張無法律依據,本院不予支持。

四、關于欠付工程款的付息問題。

本院認為,根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條的規定“當事人對欠付工程款利息計付標準有約定的,按照約定處理;沒有約定的,按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息?!备鶕谑藯l第一款(一)項的規定“建設工程已實際交付的,為交付之日”,因此原審判決確定涉案工程實際交付之日2012年12月1日為付款日期,并作為利息計付起始日期符合法律規定,本院予以維持。上訴人提出的原審法院認定欠付工程款應支付利息,屬于適用法律錯誤的上訴主張不能成立,本院不予支持。

五、上訴人的反訴請求是否應予支持的問題。

上訴人雖始終主張案涉的鞍山隧道鋼結構雨棚制安工程至今未經過竣工驗收,但是無法否認本案案涉工程已經隨著整體工程新建鐵路哈爾濱至大連客運專線鞍山工程于2012年12月1日投入使用的事實。根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十三條的規定“建設工程未竣工驗收的,發包人擅自使用后,又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的,不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任?!鄙显V人在案涉工程2012年12月1日投入使用時未提出工程質量問題,至本案被上訴人提起訴訟后以案涉工程可能存在質量問題為由抗辯被上訴人的訴訟請求,原審判決依據法律規定未予支持其反訴請求符合法律規定,本院予以維持。上訴人提出的要求支持其反訴請求的上訴主張不能成立,本院不予支持。

綜上所述,上訴人中鐵二局第一工程有限公司的上訴請求不能成立,應予駁回;原審判決認定事實清楚,適用法律正確,應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第一項規定,判決如下:

駁回上訴,維持原判。

二審案件受理費60618.00元,由上訴人中鐵二局第一工程有限公司負擔。

本判決為終審判決。

審判長 張 放

審判員 趙 群

審判員 嚴 晗

二〇一九年七月十八日

法官助理 馬 妮

書記員 李 浩

国产精品嫩草影院,亚洲久久综合爱久久,无码精品 日韩专区,99热这里只有精品国产
樱花动漫下载 柠檬网络电视tv 麻豆传媒官网 yezhulu最新地址2019 小泽玛丽亚 拍摄指南 私人拍摄 免费又色又爽又黄的视频 向日葵视频污 一路向西在线 绝色美艳尤物胯下娇吟 最新四色米奇影视777在线看 yy11111光电影院手机版 jazztronauts护士 浮生陌 202z 1717 婷婷五月丁香 2012中文字幕电影 叶凡秋沐橙最新章节 graphis 少年阿滨第3章 仙尊归来洛尘 最大胆人体艺术图片 tube4tube8 顾轻舟 日本无码一区 xiaav因你而精彩 最新四色米奇影视777在线看 妈妈的朋友在线 姐姐的朋友3 黃色大片完整版免費 禁止的爱善良的小在线观看 午夜短视频在线观看 800导航 顾轻舟司少帅免费阅读完整版百度小说 同性男黄网站 33ee 穿越民国泡尽美人 简童沈修瑾小说免费阅读全文 曹留社区2019地址 樱花视频 mm131 婷婷五月在线精品免费视频 2012国语在线看免费观看 2046电影未删减版在线观看 网易黄页 热播网 anquye 爸爸的朋友 国产精品视频每日更新 皮特影院 斗罗大陆免费观看 宝书网 yh8.live樱花直播下载 快猫网站入口 奇米网 新婚娇妻1一25李晶 至高指令未删减在线 夫妻那些事儿免费观看 最大胆人体艺术图片 本草中国免费观看完整版 国产毛片农村妇女系列bd版 全彩口工番全漫画大全 新婚娇妻1一25李晶 妈妈的朋友7 单亲互相满足性需求 啵乐官方网站入口链接 age动漫官方下载 韩国三级年轻小的胰子 国产精品视频每日更新 汤姆叔叔的小屋 mayawang 诸天万界推倒女主角 菠萝菠萝蜜视频在线观看 樱花直播 秋霞理论 日本道专区无码中文字幕 恋爱的无休止境 年轻的妻子 顾轻舟司少霈全文免费 久久免费视频 汤方人体 抖阴下载 陈扬绝世高手今日更新 亚洲中文字幕永久在线 偷偷藏不住新婚车 陈说美食 黑米影院 2012国语在线看免费观看 美国神婆星座网 野草观看免费高清视频 中文字幕 人妻熟女 日本不卡免费一区二区 穿越民国泡尽美人 歪歪漫画-动漫首页 hxc 秋葵视频app下载 新视觉影视线6080理论片 中国大黄页 人间情缘电视剧 啵乐漫画app官网 jizzjizz 8x8x海外华人首页 啵乐官方网页 一品道门免费视频日本 在线萝福利莉18视频 磁力天堂torrent 北岛玲 朋友的未婚妻 佛山警务在线 母亲动漫电影在线观看 小黄鸭视频精品导航 人妻无奈迎合粗大 age动漫 国产原创剧情麻豆在线 诱人的女老板中文字幕 一本大道香蕉中文在线视频 琉璃免费观看电视剧全集54 书房宠婢 大黄片 达达兔影视 中文字幕第一页 《禁止的爱》在线播放 久久免费视频 抖阴下载 新天堂2 最新四色米奇影视777在线看 一胎双宝总裁大人夜夜欢全文免费阅读小说 38节回春医疗保健操视频29分钟 国产目拍亚洲精品一区 香蕉一本大道中文在线 诱人的女老板中文字幕 禁止的爱善良的小在线观看 久久中文字幕免费高清 35pao 365dni是真做吗 日本免费一区 午夜片无码区在线观看 人妻合集500章 无尽长廊 免费精品国自产网站 啵乐官方网页链接 小小影院视频在线观看完整版 717电影网 悦来香 香蕉一本大道中文在线 韩国网站 sese 附近的人妇女 啵乐官网入口 国产野外无码理论片在线观看 亚洲中文字幕永久在线 五月桃花网 陈说美食百家号 伊在香蕉国产在线视频 揉着她两个硕大的乳球 酷漫屋画免费漫画平台 快猫视频 快喵app下载官网 国产香线蕉手机视频在线观看 附近的妇女 anyequ 宫崎骏的所有作品电影 欲望妹妹 欧美videosgratis杂交 伊在香蕉国产在线视频 烈火动漫 国产精品看片在线观看 最好的中文字幕视频 秋霞2019理论2018年成片 珠海电信网上营业厅 中文字字幕在线中文乱码不卡 磁力链bt磁力天堂 被夫好友侵犯中文字幕影音 免费又色又爽又黄的视频 tiantiangan 不知火舞本子 污动漫 麻豆传媒官网 年轻的姐姐 meiguoshici 青梅娇嫩h 放纵的青春期全文阅读1下载 神都猛虎岳风小说免费 六漫画 4399电影在线观看 熟女少妇人妻中文字幕 xiao7 亚洲理论在线a中文字幕 国产无套视频在线观看 717电影网 黑兽在线观看 甜美的咬痕被禁的一话 欧美日韩精品一区二区在线 保险女王 磁力天堂 磁力天堂 春梦记高清完整版 男生喜欢的污网站免费 哔咔漫画app下载 洛尘重生之都市仙尊最新章节 久久电影网午夜鲁丝片 日本不卡免费一区二区 最好看的2019中文字幕 受委屈离家出走被惩罚 看巴士西瓜钙片钙片 小草观看免费播放2019 破膜后高清图 年轻母亲2 密桃成熟时 中文字幕 人妻熟女 女主重生变娇媚体制最新章节 横恋母 元气骑士破解版下载2020最新版本 攵女乱h 人人天天夜夜曰曰狠狠狠 青青河边草免费观看 香蕉一本大道中文在线 榴莲视频下载 母亲动漫电影在线观看 热久久视久久精品2019 电信19元无限流量卡 相原美咲 年轻的姐姐 小泽玛丽亚 恋爱妄想中 情欲满载 美国神婆星座网 影视大全在线观看免费观看 亚洲 无码 在线 专区 绝世高手陈扬最新更新章节 35pao 百度地图导航下载2020新版安装 亚洲自偷自拍另类 国产精品嫩草影院 青青河边草新视频免费观看 国产无套视频在线观看 简童沈修瑾小说免费阅读全文 我的老婆是冰山女总裁沈浪 国产目拍亚洲精品一区 荷尔蒙电影网在线观看 秋霞影院 影视大全免费观看全集 迅播动漫 奇优 都市仙尊洛尘在线阅读 35pao 保险女王 社情网站 黃色大片完整版免費 超级陈扬最新章节更新 年轻的母亲在线观看 日本三级片电影 顾轻舟小说 秋霞电影网午夜免费鲁丝片 新婚娇妻1一25李晶 一品道门在线播放 一招判断艾滋病 三级片在线观看 台湾小说 99re8热视频这在线视频 老司机67194精品线观看 妈妈的朋友7 寂寞书屋 龚玥菲版新梅瓶在线观看 wuwubox 2828 陈说美食 a4yy 天狼影院手机版 国产在线精品亚洲二区 色偷偷色偷偷色偷偷在线视频 亚洲丰满熟妇在线播放 欧美大胆无码视频 丁香花论坛 欧美黄色片 欧美色在线精品视频 柠檬网络电视tv 在线观看精品国产福利片 最好看的2019中文字幕 斗罗大陆4终极斗罗求书阁 亚洲 欧洲 日产 韩国 在线录播 手机黄页 250qq 女主重生变娇媚体制最新章节 色土豆 都市仙尊洛尘最新章节 年轻的小婊3中文字 欧美日韩国产无线码 朋友的尤物人妻 荷尔蒙电影网在线观看 香港黄页 亚洲自偷自拍另类 趣播 淘气天尊新浪博客 日本不卡免费一区二区 亚洲一日韩欧美中文字幕在线 青青河边草免费观看 热播网 熟女少妇人妻中文字幕 快猫视频 莎翁情史 亚洲自偷自拍另类 翁熄系列36章 一本大道香蕉中文在线视频 38节回春医疗保健操视频29分钟 暖暖日本免费播放 35pao 毛太多进不去21p 新天堂2 啵乐 欧美色在线精品视频 8个征兆说明你怀孕了 啵乐app 国产香线蕉手机视频在线观看 三级片在线观看 maya论坛 台湾自拍偷区亚洲综合 国产精品看片在线观看 日本三级片电影 新翁熄粗大 亚洲理论在线a中文字幕 永恒国度 快猫记录世界纪录你 id002 洛尘重生之都市仙尊最新章节 欧美片区 国产精品嫩草影院 亚洲香蕉网久久综合影院 黄页88网 妈妈的朋友5 昆虫记每章节内容概括 2020国自产拍精品网站 嘟嘟动漫网 四虎最新2019入口地址 mdyd-754 啵乐app 啵乐官网入口 bt磁力搜索天堂 喝茶影院 家庭教师动漫免费观看 将军夫人又跑了了全文免费阅读 任你躁在线精品免费 十八以下岁女子毛片 17173dnf专区 香蕉一本大道中文在线 西游记86版全集 小玲和她的公全文阅读 中文字字幕在线中文乱码不卡 在线不卡日本v二区三区18 最里面大牙旁边肉肿了 都市仙尊洛尘最新章节更新 女神的超级赘婿赵旭全文免费阅读 阿娇与冠希13分钟无删减视频 第一精品福利导福航 精品国产自在天天线2019 粉色视频入口 4399电影在线观看 短文集合 快活视频 啵乐app 八佰电影免费高清完整版在线观看 66yeye 超级全能学生 抖阴下载 kan84 婷婷五月在线精品免费视频 女人本色完整版在线观看 都市仙尊洛尘在线阅读 新婚张燕被两个局长 飞极速在线 亚洲欧洲自拍图片专区 顾轻舟司少帅免费阅读完整版百度小说 偷偷藏不住新婚番外 超级全能学生 青青河边草新视频免费观看 无码专区手机在线观看 淘气天尊新浪博客 污动漫 青青河边草免费观看 夫妻那些事儿免费观看 ckck 奸魔 bbox撕裂bass 向日葵视频下载 182tv免费播放线路一线路二 天天爱去 洛尘昆仑圣体 都市修仙洛尘最新章节 xiao7 法克短视频 秋霞电影网午夜免费鲁丝片 新世界影院在线观看免费 微信头像2020独一无二 色妞基地 s8视频 新婚张燕被两个局长 蝶恋 仙尊归来洛尘最新章节 修女也疯狂电影在线看免费 prohub官网入口 染指之后 啵乐漫画app官网 榴社区 四虎最新2019入口地址 治早迣简单快速的方法 365dni 热久久视久久精品2019 啵乐官网入口 三级片在线 长日光阴 国产在线视精品在亚洲 msn日本 sg99.xy丝瓜视频 被夫好友侵犯中文字幕影音 三级片在线 bt天堂www 朋友的未婚妻 翁熄系列36章 破外女出血在线视频高清在线 28岁未成年在线播放电影 国产目拍亚洲精品一区 神马电影院 henhenlu 500篇短篇合免费阅读 2012中文字幕高清在线 啵乐网页链接 快喵app下载官网 日本不卡免费一区二区 将军夫人又跑了小说 2012中文字幕一页 战狼影院 宝书网 薰衣草高清视频在线观看 正文第087章两女双飞下 男人和女人特黄的视频 中文字字幕在线中文乱码不卡 三级片在线观看 野草观看免费高清视频 教授不可以全文 欲盖弄潮电影完整版在线观看 台湾老 教官在我两腿间疯狂肆虐 磁力天堂在线 战地影院 欧美色视频日本片免费 男人和女人特黄的视频 中国雅虎 蝶恋直播 飞极速在线 色色影院 欧美色视频日本片免费 日本道专区无码中文字幕 香蕉人人超人人超碰超国产 日本道专区无码中文字幕 顾轻舟司行霈完整版全文免费阅读 国产野外无码理论片在线观看 十八以下岁女子毛片 肥肉 小说 车祸变傻的妈妈让我爱 趣播 麻豆传媒官网 长日光阴 新视觉影视线6080理论片 娇艳都市未删减小说 口袋影院 教室调教张腿坐讲台 11sasa 国产亚洲欧美日韩一区 高清dvd 佛山市地图 天一影院 欧美日韩亚洲中字二区 2020抖音最火网名 穿越民国泡尽美人 顾轻舟司少帅免费阅读 手机看片日韩国产欧美 妈妈的朋友7 sebo 色偷偷色偷偷色偷偷在线视频 女朋友被窝里撒娇说要 斗罗大陆之征服比比东 可播放欧美同性freebest 哔咔漫画app下载 教授不可以全文 沈浪苏若雪最新更新章节顶点 杨贵妃秘史 182tv免费播放线路一线路二 毛太多进不去21p 欧美 日韩 无码 有码 在线 国产在线视精品在亚洲 暴劫柔情在线观看免费 汤姆叔叔的小屋主要内容 六漫画-好看的热门漫画 都市仙尊洛尘在线阅读 国产在线亚洲精品观看不卡 重生之都市仙尊洛尘最新更新 欧美日韩无线码免费 汤方人体 500篇短篇合免费阅读 热热色 超级全能学生杀猪刀 男生喜欢的污网站免费 菠萝视频香蕉视频 快猫视频 国内少妇高清露脸精品视频 顾轻舟司行霈小说全文 狐嫁女 卡一卡二卡三免费视频 薄海纸鱼yu 武媚娘免费完整版观看 四虎最新2019入口地址 沈浪苏若雪最新更新章节顶点 柠檬网络电视tv xiaosese 达达兔影视 2020年最新cl地址入口 十八网 白洁被双飞 王者归来洛天 最新国自产拍在线播放 35pao 新婚娇妻1一25李晶 316影院 夜玩亲女小妍续 单亲互相满足性需求 草逼 青青青国产在线观看免费 薰衣草免费观看全集在线 菠萝菠萝蜜手机网 蝶恋 秦始皇与阿房女高清版 美女禁区 骚虎影视 春梦记高清完整版 id002 台湾小说 500篇短篇合免费阅读 私人拍摄 a级片 和朋友换娶妻3 甜蜜暴击动漫未删减 漂亮女人在线全集免费 中文字幕亚洲无线码a 亚洲2020天天堂在线观看 丰满岳乱妇 洛尘最新更新章节列表 啵乐网页 恋爱的无休止境 成l人在线观看线路1 未成年网 国产香线蕉手机视频在线观看 十八以下岁女子毛片 新婚张燕被两个局长 陈说美食 4399电影在线观看 小蝌蚪app下载大全小蝌蚪 闪闪电影院 28岁未成年在线观看高清 啵乐漫画app官网 少年阿滨第3章 2019最新无码国产在线视频 亚洲丰满熟妇在线播放 琉璃免费观看电视剧全集 致命的你 樱花视频 90后宝妈雯雪百家号 天堂资源最新版 高清dvd 狐嫁女全文免费阅读 元气骑士破解版下载2020最新版本 久久婷婷五月综合色 沈浪苏若雪最新更新章节顶点 中文字幕午夜福利片 天堂资源最新版 本草中国免费观看完整版 亚洲 无码 在线 专区 女朋友被窝里撒娇说要 善良的小峓子完整视频 天堂资源最新版在线 无码专区手机在线观看 私人拍摄 汤方人体 星辰影院 最强医圣林奇完整版 叶凡秋沐橙 如此可爱的我们免费观看 超级女婿赵旭李晴晴全文免费阅读 色农夫导航 欧美色视频日本片免费 jizzjizz 闺蜜2在线观看完整版中字 叶不凡秦楚楚全文阅读免费阅读 最好看的2019中文字幕 朋友换娶妻2完整版 樱花动漫下载 洛尘重生之都市仙尊最新章节 秋葵视频app下载 受委屈离家出走被惩罚 糯美子 717电影网 单身网 欧美片区 青春草在线视频免费观看 叶凡秋沐橙小说 宫崎骏的所有作品电影 柠檬tv 嘟嘟动漫网 郑艳丽 甜文结局之后 秋霜在线观看高清视频 色豆网 菠萝菠萝蜜视频在线播放官网 欧美大胆无码视频 樱花动漫下载 玉米视频 国产肥熟女视频一区二区 土豆app社交 祖女三代共侍一夫小说 天堂资源最新版 斗罗大陆免费观看完整版在线观看 奇优 顾轻舟司少帅免费阅读 樱桃小视频 伊人久久大香线蕉综合色啪 含蓄草 趣播 顾轻舟司行霈完整版全文免费阅读 新婚娇妻1一25李晶 久久精品国产72国产精 五十路 天堂最新版 奸魔 试看二十分钟视频视频有声 年轻的小峓子4中字 4399看片 最好看的2019中文字幕 烈火军校免费观看完整版看全集 444ggg japanesefree中国寡妇 征兵网 女朋友被窝里撒娇说要 大杂乱小说目录阅读 老湿免费48福利体检区 护士夜夜春宵 佛山买房 青青河边草新视频免费观看 男人和女人特黄的视频 中文字幕午夜福利片 欧美大胆无码视频 肉超级多的糙汉文 偷偷藏不住.txt百度云 日本乱偷中文字幕 放纵的青春期全文阅读1下载 情欲满载 我就是王一彤 色偷偷色偷偷色偷偷在线视频 啵乐官网入口 先锋影音亚洲中文字幕av 99热这里只有精品国产 天堂资源最新版在线 薄海纸鱼yu 附近人妇女 秋霞电影院yy2933 锦衣天下电视剧西瓜免费 bt磁力搜索天堂 cilimao磁力猫 男同视频 男同性恋视频 久久精品国产72国产精 娇艳都市未删减小说 肥肉 小说 在线免费 珠海电信网上营业厅 小鬼翔太 秋霞电影院yy2933 姐姐的朋友3 中文字幕大香视频蕉免费 猫扑两性 国产在线亚洲精品观看不卡 韩漫无羞遮漫画免费观看 朋友的尤物人妻 将军夫人又跑了小说 在线不卡日本v二区三区18 迪卡侬视频高清在线观看 父爱如山动漫 无尽长廊污的 好男人视频社区 仙尊归来洛尘最新章节 含蓄草 春意影院免费版 q友乐园情侣头像 狼客网 保险女王 最好的中文字幕视频 日本三级片 雍正王朝电视剧全集56 免费99精品国产自在现线 2046电影未删减版在线观看 浮生陌 yy4480 cba直播在线观看高清 38节回春医疗保健操视频29分钟 xiaosese 琅琊榜在线观看免费观看 蝶恋 人人天天夜夜曰曰狠狠狠 虫爱少女 岳风柳萱更新最快 朋友的尤物人妻 最新在线伦费观看中文 木瓜网 我和小姪女小婷全文 新婚娇妻宠上瘾 薰衣草高清视频在线观看 182tv免费播放线路一线路二 男同性恋视频 laoyawo 真人做人试看120分钟 久久vs国产综合色 磁力天堂torrent 热久久视久久精品2019 17173dnf专区 2019年台湾人看大陆视频 chengren 啵乐官方网站入口链接 中文字幕 人妻熟女 朋友的未婚妻 呆萌小可爱图片 北娃大王 天堂最新版 诱人的女老板中文字幕 艾草仙姑 亚洲五月综合自拍区 新翁熄粗大 id002 四虎最新紧急入口 作品转载 宅男的天堂 毛太多进不去21p 北地胭脂 国产 学生 国产女合集第六部 真人性23式(动) chenren 作品转载 2012国语在线看免费观看 在线免费 肉超级多的糙汉文 绝色美艳尤物胯下娇吟 浪货两个都满足不了你 野花视频在线观看免费 甜蜜暴击动漫未删减 老鸭窝 mayawang 单身网 最里面大牙旁边肉肿了 土豆app社交 陈说美食百家号 尖湿锐尤早期图片 热久久视久久精品2019 女主重生变娇媚体制最新章节 啦啦啦免费高清在线视频 狼人香蕉香蕉在线28 - 百度 鲤鱼乡 看书的网站 身份证号码游戏注册用 年轻的妻子 秋霞电影网午夜鲁丝片无码 喝茶影院 磁力链bt磁力天堂 菠萝菠萝蜜在线视频在线播放 国产原创剧情麻豆在线 国产精品视频每日更新 亚洲 无码 在线 专区 香蕉一本大道中文在线 中国大黄页 pin6 叶凡秋沐橙免费阅读 至高指令未删减在线 都市仙尊洛尘最新章节更新 宝书网 国产 学生 国产女合集第六部 亚洲中文字幕在线不卡电影 性欧美欧洲老妇老太 香蕉一本大道中文在线 欧美色视频日本片免费 国产野外无码理论片在线观看 野花在线观看 欲盖弄潮电影完整版在线观看 semaomi 丝瓜视频黄瓜视频 99re8热视频这在线视频 一品道门免费视频日本 好吊妞 附近人妇女 koogay 夜玩亲女小妍续 久久vs国产综合色 被夫好友侵犯中文字幕影音 清纯女友健身房被调教 台湾老 向日葵视频污 向日葵视频下载 小草在线观看视频免费2019 国产亚洲欧美日韩一区 男生喜欢的污网站免费 长日光阴 宫崎骏的所有作品电影 重生之都市仙尊洛尘最新更新 wuwubox资源盒子 麻豆传媒官网 野草观看免费高清视频 亚洲一日韩欧美中文字幕在线 至高指令未删减在线 波多野结衣在线观看 烈火军校免费观看完整版看全集 顾轻舟 足浴按摩的行话黑话 好吊妞 凌依然易谨离全文小说 一胎双宝总裁大人夜夜欢全文免费阅读小说 黑白配高清视频 爱情鸟免费论坛在线 陈扬绝世高手今日更新 最好看的2018中文字幕 三级片在线观看 年轻的女教师 琉璃免费观看电视剧全集 年轻的姐姐 美国神婆星座网 夜玩亲女小妍续 将军夫人又跑了了全文免费阅读 寂寞书屋 年轻母亲4 秋霞影院 住在隔壁的人免费观看中文版 岳风柳萱更新最快 香蕉一本大道中文在线 翁与小莹最新大结局 女主重生变娇媚体制最新章节 唐朝tv 欲望妹妹 小草在线影院观看在线播放 叶凡秋沐橙 tube4tube8 2012国语在线看免费观看 亚洲熟伦熟女专区 japonensis日本java 欧美色在线精品视频 茄子短视频 噜噜射 橘子视频 yellow高清在线观看 向日葵视频app 亚洲丰满熟妇在线播放 800导航 草柳 久久视频 樱花视频 青青河边草新视频免费观看 将夜免费神马影院影视 japanesemature高清 酷漫屋画免费漫画平台 天堂俺去俺来也www色官网 女朋友被窝里撒娇说要 国产亚洲日韩在线播放不卡 中文字幕 人妻熟女 中文字幕第一页 密桃成熟时 影视大全在线观看免费观看 新婚娇妻1一25李晶 美女性爱 国产原创剧情麻豆在线 骚虎网站 国产亚洲欧美日韩一区 顾轻舟司行霈小说全文 亚洲2020天天堂在线观看 佛山警务在线 先锋影音亚洲中文字幕av 亚洲理论在线a中文字幕 2020最新国产自产在线不卡 啵乐官方网页 影视大全最新免费版 皮肤黄适合穿这6个颜色 母亲动漫电影在线观看 五月婷婷 小蝌蚪视频 中文字幕大香视频蕉免费 菠萝菠萝蜜手机网 香港肉丸子事件是什么意思 微信头像2020独一无二 樱花视频 热热色 影视大全免费观看全集 中国雅虎 澳洲乱世情完整版免费 夜玩亲女小妍续 亚洲2020天天堂在线观看 韩国网站 野花在线观看 一品道门免费视频日本 nana在线观看高清视频 graphis下载 老八吃屎的视频 meiguoshici 神之一手 久久不射 老湿免费48福利体检区 99re8热视频这在线视频 kan84 中文字字幕在线中文乱码不卡 漂亮女人在线全集免费 最新国产在线拍揄自揄视频 泽艺 国内少妇高清露脸精品视频 sihu 久久精品国产72国产精 与爱同居泰剧 饥渴的40岁熟妇完整版在线 graphis官网 色妞基地 试看二十分钟视频视频有声 糯美子 新世界影院在线观看免费 西游记86版全集 澳洲乱世情完整版免费 小草在线观看视频免费2019 菠萝菠萝蜜手机网 17173魔兽世界 欧美色色 一品道门在线播放 恋爱妄想中 久久视频 一招判断艾滋病 gif动态图出处第900期 将夜免费神马影院 父爱如山动漫 我的美女房东免费观看 国产在线亚洲精品观看不卡 将军夫人又跑了全文免费阅读全文 西西gogo高清大胆专业 人与性 在线爱 武媚娘免费完整版观看 欲盖弄潮高清在线观看 黑白配高清视频 henhenlu 35pao 老子影院 国产无套视频在线观看 中国黄页大全 极速影院 长日光阴 娃嘎 六漫画 影视大全最新免费版 35pao 磁力链bt磁力天堂 男生的蛋蛋为什么总是潮湿的 bt磁力搜索天堂 小草在线观看视频免费2019 我本港岛电影人 高清dvd 菠萝菠萝蜜手机网 男生喜欢的污网站免费 火车上爱爱好爽好刺激 xiao7 久久这里只精品免费6 武媚娘免费完整版观看 偷偷藏不住新婚番外 麻豆传媒视频 中文字字幕在线中文乱码不卡 啵乐官网入口 磁力天堂在线 淘气天尊新浪博客 国产 学生 国产女合集第六部 五十路 丁香婷婷亚洲开心五月 公憩28篇小说 猪蜜蜜电视剧大全 偷偷藏不住新婚车 2020必看电影排行榜前十名 2828 单身网 28岁未成年免费完整版电影 chenren 巳怎么读 性欧美欧洲老妇 4hc44四虎www网址2 bt天堂在线 1268章都市情缘完整版 琅琊榜在线观看免费观看 444ggg 都市修仙洛尘最新章节 肥肉 小说 官场风云录 久久免费视频
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>